Типовой образец договора купли-продажи пиломатериала

Типовой образец договора купли-продажи доски обрезной

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи доски обрезной

Обрезные доски – это востребованный строительный материал, который пользуется постоянным и стабильным спросом на рынке. Экологически безопасная и прочная древесина даже в наш век нанотехнологий и нефтехимии остается незаменимой, поскольку ни один искусственный материал не может быть сопоставлен с «живым и дышащим» деревом.

Лесозаготовители подстраиваются под интересы строительной отрасли и выпускают широкий ассортимент продукции самых разных габаритов и наименований.

Чтобы приобрести строительные материалы из дерева для частных нужд или интересов бизнеса, самый правильный и безопасный с правовой точки зрения вариант – это заключение письменного договора купли-продажи.

Конечно, человек, приобретающий доски на обшивку дачного дома или для обустройства внутреннего убранства бани, может приобрести необходимую ему продукцию и без заключения договора, просто осмотрев и оплатив понравившейся ему товар на складе, однако если речь идет о крупных партиях бруса или досок, целесообразно составить письменный документ.

Образец типового договора купли-продажи доски обрезной

По договору купли-продажи, одна сторона, являющаяся продавцом (лесозаготовитель или иной собственник), обязуется передать второй стороне, покупателю, за внесенную им плату оговоренный товар.

С точки зрения юридической сложности, подобный договор достаточно прост, в нем необходимо отразить только одно существенное условие – договоренность о предмете, в то время как все остальные пункты стороны могут составить полностью по своему усмотрению.

Приведем примерный проект договора купли-продажи доски:

  • Наименование договора, дата и место составления;
  • Сведения о сторонах (ФИО, наименование юридических лиц). Паспортные данные и иные реквизиты можно прописать прямо здесь, в преамбуле, либо вынести в отдельный раздел под названием «Реквизиты»;
  • Предмет договора. Самый главный раздел договора, его существенное условие, без указания которого договор не будет считаться заключенным, а его условия не будут применимыми;

В этом разделе необходимо отразить, что продавец уступает право собственности покупателю за плату на обозначенный объект, а именно – на строительные материалы.

Сами стройматериалы нужно описать как можно более подробно. В частности, в обязательном порядке в соглашение необходимо включить следующие пункты:

  • наименование материала (вагонка, доска, горбыль, брус и т.д.);
  • категория материала, установленная для того или иного наименования продукции;
  • вид древесины;
  • дата изготовления (распила);
  • габариты (если необходимы точные размеры, их необходимо прописать, указав длину, ширину и высоту);
  • объем закупки (в штуках или в иных единицах измерения).

Если древесина имеет иные характерные особенности, то их также нужно указать в текстовке.

  • Момент перехода права собственности, сроки исполнения. Это очень важный пункт. Хоть он и не является существенным условием, он имеет значение для идентификации момента, когда на товар меняется собственник. Именно собственник несет риск случайной гибели имущества, потому важно прописать в соглашении, когда такой момент наступает;

Продавец может своими силами организовать доставку до покупателя, соответственно, пока производится транспортировка, продавец несет риск утраты древесины, а если сам покупатель на собственном транспорте забирает доски с лесопилки, то все риски ложатся уже на него с того момента, как подписан акт приема-передачи.

В этом же пункте прописывается пункт назначения, по которому необходимо поставить пиломатериалы, если на продавце есть такая обязанность, а также условия о распределении расходов на транспортировку.

  • Цена, способ и срок оплаты. Этот пункт не является существенным условием, однако точную цену за товар прописывать все равно необходимо, дабы избежать споров;
  • Права и обязанности сторон. Указываются любые необходимые условия;
  • Ответственность сторон и обстоятельства, исключающие ответственность (например, стихийные бедствия);
  • Порядок разрешения споров;
  • Иные условия;
  • Реквизиты (если не указаны в преамбуле);
  • Подписи сторон и дата.

В приложении можно утвердить образец акта приема-передачи.

Особенности договора купли-продажи доски обрезной

Договор купли-продажи пиломатериалов не обладает какими-то отличиями от иных аналогичных договоров.

Достаточно четко указать предмет и идентифицировать стороны, а все остальные условия можно указывать по своему собственному усмотрению.

Договор не требует государственной регистрации или нотариальной формы – достаточно составления документа в простой письменной форме.

Типовой образец договора купли-продажи косметики.

Про т иповой образец договора купли-продажи книг смотрите тут.

Конечно, если есть желание сократить риски, можно привлечь к процессу оформления нотариусу, однако для данных видов сделок подобный подход представляется излишним – стороны могут и своими силами урегулировать все юридические вопросы.

Акт приема-передачи по договору купли-продажи доски обрезной

Акт приема-передачи, образец которого стороны могут утвердить в приложении к соглашению, выступает документом, что фиксирует момент перехода права собственности на товар.

Подписывая акт, продавец подтверждает, что передал оговоренный объем товара, а покупатель, что товар на самом деле соответствует всем договоренностям.

Всегда проверяйте перед подписанием акта, что категория, габариты, объем поставленного материала соответствуют условиям соглашения.

Если, например, продавец, на котором по договору лежала обязанность доставить в оговоренный пункт назначения, перепутал машины и привез покупателю доски совершенно не тех габаритов, то покупатель отказывается подписать акт, тем самым подтверждая, что обязанности продавца не исполнены до конца.

Если все в порядке, акт стороны подписывают, тем самым подтверждая, что все пункты соглашения выполнены и что взаимных обязательств больше не осталось.

Договор купли-продажи строительных материалов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

[1]

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

Читайте так же:  Выделение земельных участков многодетным семьям в москве

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

Типовой образец договора купли-продажи пиломатериала

Покупка того или иного строительного материала в обязательном порядке должна сопровождаться наличием специального договора. Он и станет выступать в роли гарантии, так как теперь покупатель может быть уверенным, что материал обладает должным качеством. В случае возникновения проблем, всегда можно получить возмещение ущерба.

Образец типового договора купли-продажи пиломатериала

Рассматривая процесс купли-продажи пиломатериала, то его относят строго к стандартным договорам. Это значит, что здесь нет особенностей, естественно в процессе оформления документа следует придерживаться положений ГК РФ.

Начинается оформление с раскрытия сведений сторон договора. Это значит, что потребуется указать паспортные данные, реквизиты. Шапка документа отображает сведения о дате и месте, где совершается сделка.

Договор представляет собой единоразовый процесс, который обычно заключается на длительный срок, возможны и регулярные поставки. В любом случае такое условие должно быть оговорено между сторонами. В качестве предмета соглашения выступает пиломатериал.

В документе указывается:

  • важно указать наименование материала;
  • вид древесины, которая использовалась для изготовления;
  • объем закупаемого материала.

Что касается отдельного пункта, то здесь необходимо оговорить способ поставки, ведь это важнейший фактор, который должен строго учитываться. Здесь следует прописать, кто станет организовывать перевозку, соответственно учитывается материальная нагрузка.

Обязательные пункты в договоре купли-продажи пиломатериала

Сроки исполнения заказа – это один из важнейших пунктов, который должен всегда соблюдаться. Они в свою очередь могут составлять от нескольких дней и до нескольких месяцев, ведь здесь многое зависит от договоренностей сторон. Также следует указать и момент получения пиломатериалов – возможно, будет осуществлена доставка транспортом продавца или заказчиком самовывоза.

Есть еще один немаловажный пункт, который станет включать в себя договор – это стоимость и порядок оплаты. Здесь необходимо указать сумму, которая подлежит к оплате. На практике многие продавцы желают получить авансовый платеж, но готовы предложить и отсрочку.

В том случае, если будут нарушены пункты договора и не выполнена своевременная оплата за полученный товар, то покупатель может понести ущерб, выплачивая пеню.

Что касается их размеров, то они указываются индивидуально.

Образец договора купли-продажи канцтоваров.

Про т иповой образец договора купли-продажи векселя смотрите тут.

Тот экземпляр, который подписан и заверен печатью, как правило, обладает юридической силой. Но это касается исключительно оригиналов документов. Если возникнет необходимость, то каждая сторона имеет право обратиться в суд, соответственно на основании подписанного договора подать иск.

Это и сводится к тому, что к составлению, заключению такого документа все организации без исключения подходят комплексно и ответственно. Крупные и солидные компании содержат в штате и опытных юристов, которые специализированы на работе с подобными договорами.

Акт приема-передачи при купле-продаже пиломатериала

Важно учесть, такой договор – это не единственный документ, который нужно составить. Договор фиксирует договоренности сторон. В тот момент, когда товар получен, необходимо составить грамотно акт приема-передачи.

Важно понимать, что этот акт отражает, что купленный товар поступает в полное распоряжение к покупателю.

Причем должны присутствовать стороны не только заказчика, но и исполнителя, так как это важное условие. Но те разногласия, которые порой возникают не запрещено решать и дистанционно, здесь нет особых ограничений. В тот момент, когда будет получен товар, покупатель должен удостовериться, что был доставлен нужный вид пиломатериала.

Это значит, что он однозначно должен обладать тем же качеством, о котором было указано в договоре. Если не будет соблюдено это условие, то покупатель имеет возможность и полное право расторгнуть договор. Если возникли какие-то трудности, недопонимания, то можно воспользоваться услугами эксперта. Он сможет определить вид и качество товара, делая это без особого труда.

Договор поставки пиломатериалов образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор поставки пиломатериалов образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

поставки пиломатериалов № _____

г. Куртамыш от ______ 20__ г.

ООО «Профиль», в лице директора Коптева Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и ___________________, в лице ______________________ действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар: Пиломатериалы. Цена, количество и качество товара указываются в Приложении являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что товар на момент передачи его Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен; в споре, под арестом не находится.

Читайте так же:  Образец коллективной жалобы на руководителя

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена на товар устанавливается в рублях РФ.

2.2.Сумма договора определяется на основании общей суммы по спецификациям к настоящему договору.

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого пиломатериала в соответствии с ГОСТ 8486-86.сорт 1-3.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

4.1. Поставка товара Поставщиком осуществляется железнодорожным, авто транспортом, по реквизитам, указанным Покупателем.

4.2. Вместе с товаром Поставщик представляет Покупателю следующие документы:

счет-фактура на полную стоимость отгруженного товара;

жд квитанция (копия);

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Стороны предусмотрели возможность применения одного из следующих порядков расчетов за поставляемый Товар:

5.1.1. Оплата по факту отгрузки: Покупатель оплачивает железнодорожный тариф путем 100% предоплаты. Расчет за поставляемый товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3(трех) календарных дней с момента отгрузки товара и предоставления счет-фактуры, товарной накладной, жд квитанции (копии), спецификации в размере 80% стоимости отгруженного товара, остальные 20% в течении 3-х календарных дней после приемки товара на складе покупателя.

5.1.2. Оплата 100% авансом: Расчет за поставляемый товар происходит путем внесения Покупателем авансового платежа в размере 100% от стоимости товара. Покупатель производит оплату Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета на предоплату.

5.1.3. Оплата с разбивкой платежа: Расчет за поставляемый товар происходит в порядке: 50% — предоплата, 50% — по факту поставки. Покупатель производит первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости поставляемого товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета на предоплату. Оставшиеся 50% Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения обязанности Поставщика по поставке товара.

5.1.5. Выбранный Сторонами порядок расчетов определяется в спецификациях к настоящему договору.

5.2. Моментом оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.3. По окончанию периода поставки товара сторонами оформляется акт сверки расчетов. При наличии задолженности сторона-должник обязуется вернуть сумму задолженности в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта.

6. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ.

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

6.2. Претензии по количеству и качеству товара должны быть подтверждены актом приемки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае просрочки оплаты за поставленный товар, Поставщик вправе начислить и взыскать неустойку в размере 0.1 % за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0.1% за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки товара, если нарушение сроков поставки произошло не по его вине.

8.1 Продавец не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы (пожар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия), эмбарго, войны, военные операции любого характера, беспорядки, вызванных межнациональными конфликтами, блокадой, забастовкой. В случае если покупатель произвел предоплату на расчетный счет продавца за будущую поставку, то при возникновении форс-мажорных обстоятельств договор может быть аннулирован обеими сторонами только в случае возврата денежных средств на расчетный счет покупателя. В этом случае штрафы и пеня за просрочку поставки продукции не взимаются.

Доказательством наличия обстоятельства, освобождающего стороны от ответственности, согласно этому пункту, является свидетельство Торгово-Промышленной Палаты России.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения условий настоящего договора, решаются путем переговоров. Споры, возникшие и неразрешенные в процессе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12. 2010 года или до момента окончательных расчетов.

10.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются приложениями и подписываются полномочными представителями сторон.

10.3. Все соглашения, подтверждения, счета и иные документы, оформленные во исполнение настоящего договора, направленные посредством факсимильной связи, признаются сторонами юридически эквивалентными документами, составленными в письменной форме.

10.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не может без письменного согласия другой стороны передавать права и обязанности третьим лицам.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

юридический адрес: 641430, Курганская обл., г. Куртамыш,

фактический адрес: Курганская обл., г.Куртамыш, пер.Конституции, 1.

Договор купли-продажи древесины

Тип документа: Договор купли-продажи имущества

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 4,4 кб

Договор о продаже древесины заключается между такими сторонами, как «Продавец» и «Покупатель». Для того чтобы данный документ имел юридическую силу, он должен быть оформлен в соответствии с существующим порядком и правовыми нормами.

Особенности заполнения договора о продаже древесины

В частности, стоит отметить, что в рассматриваемом виде договора понадобится указать такие данные, как:

  • город, где заключается договор, и полная дата этого события;
  • ФИО, паспортные данные каждой из сторон («Продавец», «Покупатель»);
  • количество продаваемой древесины (в метрах кубических);
  • стоимость общего количества приобретаемой древесины;
  • ФИО стороны, которая обязана уплатить расходы по заключению рассматриваемого договора;
  • место нахождения каждого из экземпляров данного документа;
  • подписи каждой из сторон.

Следует обратить внимание на то, что рассматриваемый документ должен быть оформлен в трех экземплярах. Один – в нотариальной конторе, два других – у каждой из сторон соглашения. В договоре также отдельно прописывается тот факт, что продаваемая древесина соответствует всем условиям продажи, то есть не является заложенной, не находится под арестом или в споре.

Договор купли продажи пиломатериалов

Процедура продажи

Продажа и покупка строительных материалов представляет собой стандартную двухстороннюю сделку, одна из сторон которой обязана предоставить нужный товар, а другая – принять и оплатить его в надлежащие сроки. Поставка пиломатериалов – не исключение, она также регулируется Гражданским кодексом РФ и должна быть оформлена в виде договора купли-продажи. Покупателем лесных заготовок, как правило, выступают строительные предприятия, организации или частные застройщики, которые обязаны вести необходимый документооборот и учет приобретаемого товара. Но иногда встречается и розничная купля-продажа стройматериалов обычными гражданами.

Сам договор купли-продажи регистрировать не нужно. Однако, получая товар, покупатель должен убедиться, что ему поставили именно тот вид материалов, который он заказывал. К тому же, продукция должна соответствовать оговоренным стандартам качества. Поэтому, с целью предотвращения убытков в случаях, когда пиломатериалы повреждены или не отвечают установленным требованиям, необходимо дополнительно составить акт приема-передачи. Он позволит покупателю заявить свои требования на возмещение убытков, обмен товара или его возврат.

Читайте так же:  Порядок получения родственниками накопительной части пенсии умершего

Как известно, продавцы лесоматериалов далеко не всегда добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей. Так, если у покупателя возникают сомнения относительно качества пиломатериалов, он может воспользоваться услугами независимого эксперта. Он произведет анализ всей документации, в частности договора купли-продажи, и определит, соответствуют ли они требованиям законодательства. Результаты экспертизы фиксируются в специальном акте, который также должен быть подписан участниками сделки. Если возникшие разногласия не удастся урегулировать мирным путем, покупатель вправе обратиться в отделение арбитражного суда по своему месту жительства.

Как оформить соглашение?

Как уже было сказано выше, приобретение того или иного материала должно сопровождаться договор купли-продажи. Его главная функция – юридическое подтверждение перехода имущества от одного лица к другому. Более того, подписанное участниками сделки соглашение будет являться основанием для взыскания ущерба в случае нарушения его условий.

Законодательство не предъявляет каких-либо особых требований к оформлению договора купли-продажи пиломатериалов. Его составляют в соответствии с общими правилами, установленными в ГК РФ. Данный документ также заключается в письменной форме и не требует нотариального заверения. При этом он должен содержать следующие детали сделки:

  • Сведения о покупателе и продавце. Для граждан – ФИО, паспортные данные и адрес проживания; для юридических лиц – наименование, адрес и данные о руководителе;
  • Информацию о предмете договора. Здесь следует указать название материала (брусок, доска, шпалы и т.д.), его категорию (1, 2 или 3 сорт), породу древесины (дуб, осина, сосна, кедр и т.д.), а также объем приобретаемого материала;
  • Информацию о поставке. Сюда входят данные о лицах, ответственных за поставку и несущих материальную ответственность за перевозку, а также способ транспортировки (вид транспорта);
  • Условия оплаты товара. Укажите стоимость материалов, услуг по их доставке и порядок расчета;
  • Порядок действия в случае форс-мажорных ситуаций и способ разрешения споров;
  • Срок действия договора и иные условия.

Договор купли-продажи лесоматериала

ДОГОВОР N _____ купли-продажи лесоматериала

г. _______________ «____»_____________ ____ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________, действующ__ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю лесоматериалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар»), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором 1 .

1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Продавец передает Покупателю Товар следующих пород (сортов):

1.2.1. ___________________________________________________ в количестве (наименование, порода (сорт) передаваемых лесоматериалов) __________________________________________________________. (указать количество или порядок его определения) 1.2.2. ___________________________________________________ в количестве (наименование, порода (сорт) передаваемых лесоматериалов) __________________________________________________________ 2 . (указать количество или порядок его определения)

2 Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

— стандарту N _______________;

— регламенту N _______________.

2.2. Качество Товара подтверждается __________________________________, (указать документы, подтверждающие качество) выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет: — ________________________________ — ________ (_______________) рублей; (наименование Товара) — ________________________________ — ________ (_______________) рублей. (наименование Товара)

3.2. Цена Договора составляет _______ (_______________) рублей.

3.3. Уплата цены Договора производится в течение ________________ с даты получения Товара Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо перевода денежных средств на счет Продавца.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

4.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: ______________________________________.

4.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 4.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»____________ ____ г.

4.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее ______________________.

4.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества и ассортимента Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

4.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены Товара.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.9. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

— принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

— отказаться от всего переданного Товара;

— потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;

— принять весь переданный Товар.

4.10. Если Продавец передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Читайте так же:  Недорогая аренда от хозяина как снять квартиру дешево без посредников

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

6.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: ___________________________ М.П. Покупатель: _________________________

Договор купли продажи пиломатериала образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор купли продажи пиломатериала образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Продавец освобождается от этой обязанности, если докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия Товара.

По получении копии платежного поручения и технологических карт (п. 2.1.3 настоящего) выписать Покупателю лесорубочный билет в установленном порядке.

К данному договору применяются положения о договоре купли-продажи, предусмотренные Гражданским кодексом, если иное не предусмотрено Лесным законодательством.

Договор купли продажи круглого леса образец

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
Уплата цены Договора производится в течение ________________ с даты получения Товара Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо перевода денежных средств на счет Продавца.

За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

Если Продавец передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в данном Договоре, Покупатель обязан известить об этом Продавца в срок ________________. В случае, когда в данный срок после сообщения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью товара, Покупатель вправе принять весь товара.

Однако гибкая структура договора позволяет сторонам оговорить все важные для конкретной сделки моменты.

Это и сводится к тому, что к составлению, заключению такого документа все организации без исключения подходят комплексно и ответственно. Крупные и солидные компании содержат в штате и опытных юристов, которые специализированы на работе с подобными договорами.

Лесо- и пиломатериалы (лесоматериалы круглые, брус, доски, горбыль деловой и др.) должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр товара, его разбраковку и рассортировку, проверку комплектности, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

Если при проверке обнаружено нарушение условий осуществления лицензированной деятельности ( например прием металлолома у физических лиц без паспорта или прием макулатуры без использования весов), инспектор составляет акт проверки и информирует о таких нарушениях соответствующее министерство!

Скачать договор купли-продажи товара можно на многих сайтах. Но при этом нужно убедиться, что он подходит для тех правоотношений, которые сложились между сторонами. Также не нужно забывать, что законодательство постоянно претерпевает изменения. Не исключено, что выбранный вариант уже не соответствует действующим нормам.

Типовой образец договора купли-продажи пиломатериала

Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 4.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»____________ ____ г.

Если круглый лес идет в дальнейшую переработку , то я бы его приходовала не на 10 , а 21 счет как полуфабрикат , поискала информаицю в интернете , там предлагают кргулый лес ( брева), спиленные и обработанные , опрходовать как готовую продукцию на 43 счет.

Рассматривая процесс купли-продажи пиломатериала, то его относят строго к стандартным договорам. Это значит, что здесь нет особенностей, естественно в процессе оформления документа следует придерживаться положений ГК РФ.

[2]

Может этой информацией я еще добавила вам головной боли , но считаю , что лишними эти знания не будут… Из их положений следует , что такие вещества не могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Договор поставки пиломатериалов

Если обе стороны согласны внести в договор изменения или расторгнуть его, это делается без каких-либо затруднений. Необходимо составить дополнительное соглашение в той же форме, что и договор, и подписать его. То же касается и расторжения договора.

Продавец продал, а Покупатель купил с поставкой в течение _____ г. _____ куб. м, но не более (не менее) ______ куб. м пиломатериалов, в дальнейшем — «Товар», на условиях ___________, по спецификации согласно Приложениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Читайте так же:  Порядок выкупа доли квартиры у родственника

Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям данного договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные п. п. 5.2, 5.3.

Все расходы и сборы, включая таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ, относятся за счет Покупателя, а за пределами указанной территории — за счет Продавца.

Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям данного договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные п. п. 5.2, 5.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства, установленного п. 3.2. настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию. 4.3.

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит Покупателю иск об изъятии товара, Покупатель будет обязан привлечь Продавца к участию в деле, а Продавец обязан вступить в это дело на стороне Покупателя.

Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества и ассортимента Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Еще этот договор содержит две немаловажные обязанности, так сказать, встречные: продавец обязан передать оговоренные материалы покупателю, а тот обязан оплатить стоимость покупки. Эти две обязанности взаимно обусловлены и эквивалентны в экономическом плане.

Начинается оформление с раскрытия сведений сторон договора. Это значит, что потребуется указать паспортные данные, реквизиты. Шапка документа отображает сведения о дате и месте, где совершается сделка.

Что касается отдельного пункта, то здесь необходимо оговорить способ поставки, ведь это важнейший фактор, который должен строго учитываться. Здесь следует прописать, кто станет организовывать перевозку, соответственно учитывается материальная нагрузка.
Данный реестр позволит органам прокуратуры, полиции, судебных приставов, таможни и налогообложения отслеживать деятельность каждого конкретного лесопользователя и принимать в случае его незаконной деятельности необходимые санкции.Принявшая в.

Бывает , что предприятие — владелец отходов производства планирует изготовить из этого вторичного сырья или металлолома продукцию для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности… В действующем законодательстве отсутствует однозначное определение понятия вторичное сырье.

Договор представляет собой единоразовый процесс, который обычно заключается на длительный срок, возможны и регулярные поставки. В любом случае такое условие должно быть оговорено между сторонами. В качестве предмета соглашения выступает пиломатериал.

  • важно указать наименование материала;
  • вид древесины, которая использовалась для изготовления;
  • объем закупаемого материала.

Также документ обязательно содержит реквизиты сторон – наименования, адреса, телефоны, банковские счета, — словом, все, что поможет потом найти того или иного участника возникших отношений.

Продавец обязуется передать Покупателю лесоматериалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар»), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором .

Если граждане оформляют сделку по продаже товара, стоимость которого превышает 10 000 руб., им необходимо заключить письменный договор. Такое требование может показаться обременительным, но его цель заключается в обеспечении прав обеих сторон. При нарушении обязательств партнером пострадавшая сторона может обратиться за защитой своих интересов в суд.

Оплата Товара производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, в течение ____ дней с момента заключения настоящего договора (вариант: с момента передачи Товара Покупателю).

Договор купли-продажи древесины

Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и в обусловленном настоящим Контрактом количестве и ассортименте в течение _______ после заключения настоящего Контракта.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 11.2.

[3]

Продаваться и покупаться, т.е. быть товаром, могут разнообразные вещи и материалы, движимые и недвижимые, являющиеся на день совершения сделки собственностью продавца. Покупать и продавать товар, оборот которого ограничен, можно с условием, что его покупатель специально уполномочен владеть им. Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

договор купли-продажи пиломатериалов

Продавец обязуется передать лесоматериалы следующих пород (сортов) ________, именуемые далее «Товар», в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Ассортимент, количество, качественные показатели Товара указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

Есть еще один немаловажный пункт, который станет включать в себя договор – это стоимость и порядок оплаты. Здесь необходимо указать сумму, которая подлежит к оплате. На практике многие продавцы желают получить авансовый платеж, но готовы предложить и отсрочку.

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента (принятия Товара Покупателем и подписания акта приемки-передачи Товара, сдачи Товара Продавцом перевозчику для доставки Покупателю).С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара. 5.2.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Продавец гарантирует точность всех сведений, представленных в каталоге, и точности таксации лесосек в пределах точности, установленной действующим Наставлением по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации.

Источники


  1. Радько, Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях. Учебное пособие / Т.Н. Радько. — М.: Проспект, 2015. — 776 c.

  2. Панов, В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями: учеб пособие; М.: Юрист, 2011. — 160 c.

  3. Ведихин, А. Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов / А. Ведихин. — М.: Омега-Л, 2005. — 428 c.
  4. Договор мены. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2013. — 698 c.
  5. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2012. — 240 c.
Типовой образец договора купли-продажи пиломатериала
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here